Allgemeine Geschäftsbedingungen der Distner Fenster & Türen GmbH

§ 1 Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen der Distner Fenster & Türen GmbH, Brunnenstraße 20, 95676 Wiesau (nachfolgend „Auftragnehmer“) und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“) über die Lieferung und Montage von Fenstern, Türen, Rollläden, Wintergärten und sonstigen Bauelementen.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Ausführung der Lieferung zustande. Maßgebend für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung.

§ 3 Preise und Zahlung

Es gelten die in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zahlungen sind wie folgt fällig:

30% Anzahlung bei Auftragserteilung
60% bei Lieferung / Montagebeginn
10% nach Abnahme / Fertigstellung

§ 4 Lieferung und Montage

Liefertermine werden nach bestem Wissen vereinbart. Verzögerungen durch höhere Gewalt oder Umstände, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, berechtigen zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferfrist. Der Auftraggeber hat die Baustelle so vorzubereiten, dass eine ordnungsgemäße Montage möglich ist.

§ 5 Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Abnahme gemäß BGB / VOB/B. Mängelansprüche sind unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Der Auftragnehmer hat das Recht zur Nachbesserung.

§ 6 Haftung

Die Haftung des Auftragnehmers für leichte Fahrlässigkeit ist auf die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschränkt und der Höhe nach auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln.

§ 8 Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung und den geltenden Datenschutzgesetzen (DSGVO, BDSG).

§ 9 Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wiesau, soweit gesetzlich zulässig. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Stand: April 2026